Разместить новость

Подписаться на новости

Работы по озеленению и благоустройству будут выполняться на улицах города-курорта Кисловодска: пер. Пушкина, пер. Саперный, пер. Седлогорский, пер. Узкий, пер. Казачий, пр. Дзержинского, пр. Победы, Бульвар Курортный, пр. Мира, пр. Ленина, пр. Первомайский, пр. Цандера, ул. 40 лет Октября, 8 Марта, Авиации, ул. Боргустанская, ул. Донская, ул. А. Губина, ул. Аджарская, ул. Азербайджанская, ул. Березовская, ул. Вашкевича, Велинградская,ул. Водопойная, ул. Вокзальная, ул. Володарского, ул. Богдана Хмельницкого, ул. Гагарина, ул. Горького, ул. Гоголя, ул. Г. Медиков, ул. Главная, ул. Гайдара, ул. Грибоедова, ул. Дводненко, ул. Дружбы, ул. Желябова, ул. Жмакина, ул. Замковая, ул. К. Ге, ул. К. Цеткин, ул. Катыхина,ул. Кирова, ул. Кисловодская, ул. Коллективная, ул. Кольцова, ул. Красивая, ул. Красногвардейская, ул. Куйбышева, ул. Кутузова, ул. Лазо, ул. Ломоносова, ул. Ленинградская, ул. Лермонтова, ул. Линейная, ул. Московская, ул. Мичурина, ул. М. Расковой, ул. Марцинкевича, ул. Одесская, ул. Октябрьская, ул. Ольховская, ул. Орджоникидзе, ул. Орлиная, ул. Осипенко, ул. Островского, ул. Павших Героев, ул. Озерная, дорога на «Замок», ул. Подгорная,ул. Пороховая, пер. Пороховой, ул. Подкумская, ул. Полтавская, ул. Прудная, ул. Пушкина, ул. Революции, ул. Романенко, ул. Рубина, ул. Резервуарная, ул. Свердлова, ул. Седлогорская, ул. Советская, ул. Ставропольская, ул. Станичная, ул. Тельмана, ул. Тимирязева, ул. Территориальная, ул. Тебердинская, ул. Титова, ул. Толстого, ул. У. Алиева, ул. Украинская, ул. Фрунзе, ул. Фоменко, ул. Чапаева, ул. Чкалова, ул. Чернышевского, ул. Широкая, ул. Шмидта, ул. Щербакова, ул. Октябрьская, ул.Энгельса, ул. Ессентукская, , ул. Ярошенко, дорога на «Пикет», ул. Урицкого, ул. Хасановская, ул. Аликоновская, пер. Аллейный, ул. Апанасенко, ул. Артема, ул. Артиллерийская, ул. Еськова, пер. Бабушкина, ул. Бассейная, ул. Белинского, ул. Белоглинская, ул. Белореченская, ул. Белорусская , пер. Бородинский, пер. Буатчидзе, ул. Верхнепрудная, ул. Веселая, ул. Виноградная, ул. Войкого, ул. Восточная, ул. Гастелло, ул. Герцена, ул. Грозненская, ул. Громова, ул. Дальневосточная, ул. Дамбовая, пер. Дарьяльский, пер. Дачный, ул. Декабристов, ул. Добролюбова, ул. Донская, ул. Ермолова, ул. Есенина, ул. Ессентукская , ул. Железнодорожная, ул. Жуковского, ул. Закурганная, ул. Западная, ул. Заречная, ул. Зеленая, ул. Зеленогорская, пер. Зенитный, пер. Зеркальный, ул. Интернациональная, ул. Кабардинская, ул. Кавалерийская, ул. Кавказская, ул. Калинина, ул. К. Либнехта, ул. К. Маркса, ул. Киевская, ул. Клубная, ул. Коммунальная, ул. Коминтерна, пер. Конечный, ул. Короткая, ул. Котовского, ул. Кочубея, ул. Крайнего, ул. Красноармейская, ул. Кремушенского, ул. Крепостная, пер. Крестьянский, ул. Крупской, ул. Крылова, ул. Кубанская, ул. Курганная, ул. Леваневского, ул. Матросова, ул. Набережная, ул. Новая, ул Огородная, ул. Одесская, ул. Окопная, ул. Пионерская, ул. Пограничная, ул. Полевая, ул. Профинтерна, ул. Прямая, ул. Пятигорская, ул. Римгорская,, пер. Родниковский, ул. Р. Люксембург, ул. Садовая, ул. Санаторная, ул. С. Перовской, ул. Стопани, ул. Терская, ул. Урицкого, ул. Целинная, ул. Чайковского, ул. Челюскинцев, ул. Черкесская, Черняховского, ул. Чехова, ул. Шаляпина, ул. Шаумяна, ул. Школьная, ул. Эльбрусская, пер. Яновского, ул. Ярошенко

III. ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА
на выполнение работ по озеленению и благоустройству в городе-курорте Кисловодске в 2013г
город-курорт Кисловодск «____» _______ 2013 г.
Управление городского хозяйства, транспорта и строительства администрации города-курорта Кисловодска, именуемое в дальнейшем «Муниципальный Заказчик», в лице начальника Лобжанидзе Петра Владимировича, действующего на основании Положения, с одной стороны, и ______________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________________, действующего на основании___________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным Законом № 94-ФЗ от 21.07.2005г. «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», на основании протокола № ____ открытого аукциона в электронной форме от «___» _________ 2013г. заключили настоящий муниципальный Контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта
1.1. «Муниципальный Заказчик» поручает, а «Подрядчик» обязуется выполнить работы по озеленению и благоустройству в городе-курорте Кисловодске в 2013г.
1.2. «Муниципальный Заказчик» оплачивает выполненные работы, предусмотренные п. 1.1. на условиях настоящего Контракта.
1.3. Работы выполняются из материалов и трудозатратами «Подрядчика» в соответствии с сводным сметным расчетом (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение № 2), дефектными актами (Приложение № 3), а также иной нормативной документацией, определяющей объем, содержание работ и предъявляемые к ним требования, а также условиями настоящего контракта.
1.4. Срок выполнения работ: с момента заключения контракта по 20 декабря 2013 года.
1.5. На момент подписания настоящего Контракта дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков работ.

2. Обязанности сторон
2.1. «Муниципальный Заказчик» обязуется:
2.1.1. Передать «Подрядчику» в установленном порядке сметную документацию на все виды работ по данному Контракту.
2.1.2. Привлечь уполномоченных лиц (по отдельному договору) для осуществления строительного контроля за соблюдением исполнения требований сметной документации, контроля качества и приемки выполненных «Подрядчиком» работ.
2.1.3. Производить перечисление денежных средств, в соответствии с разделом 3 настоящего Контракта, после подписания соответствующих актов КС-2, КС-3 выполненных работ.
2.1.4. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков, заявлять об этом «Подрядчику» в письменном виде, назначив срок их устранения.
2.2. «Подрядчик» обязуется:
2.2.1. Выполнять предусмотренные настоящим контрактом работы в соответствии с сводным сметным расчетом (Приложение №1), локальными сметными расчетами (Приложение № 2), дефектными актами (Приложение № 3) и требованиями нормативной документации СНиП 3.10.75, ГОСТ, 28329-89 и иными нормативными документами, регламентирующими выполнение данного вида работ.
2.2.2. Немедленно письменно предупреждать «Муниципального Заказчика» и (или) уполномоченных лиц (п.2.1.2.) об обнаружении не зависящих от «Подрядчика» обстоятельств (препятствий), которые могут негативно повлиять на качество результата работ, либо сроки их выполнения.
2.2.3. Выполнять на месте производства работ все необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды и земельных ресурсов.
2.2.4. Выполнять работы качественно. Все изменения, возникающие в процессе работ, «Подрядчик» должен согласовывать с «Муниципальным Заказчиком».
2.2.5. Снос и обрезка деревьев производится «Подрядчиком» строго по актам -заключениям рабочей группы по контролю за рубкой зеленых насаждений.
2.2.6. Перед началом работ «Подрядчик» обязан предоставить уполномоченным лицам «Муниципального Заказчика» ( в соответствии с пунктом 2.1.2.) для согласования эскизы оформления клумб с указанием цветочной рассады, сроков цветения растений по каждому цветнику в цветовом исполнении. Рассада транспортируется не более 1 часа автомобильным транспортом.
2.2.7. При возникновении случая аварийной ситуации в течении получаса «Подрядчик» обязуется организовать выезд аварийно- диспетчерской службы на место происшествия.
2.2.8. Предоставить удостоверения для рабочих люльки при осуществлении работ по сносу, обрезке и кронированию деревьев.
2.2.9. «Подрядчик» производит оплату за отключение воздушных линий электропередач в зоне производства работ (при осуществлении работ по сносу, кронированию и обрезке деревьев) - за счет собственных средств предприятия.
2.2.10. Работы выполняются «Подрядчиком» (лично), без привлечения субподрядчиков.
2.2.11. В случае выявления дефектов во время приемки работ «Подрядчик» обязуется устранить выявленные «Муниципальным Заказчиком» дефекты, брак, недоделки, низкое качество выполненных работ в сроки, предписанные «Муниципальным Заказчиком» за счет собственных средств.
2.2.12. Сдать результат выполненных работ в установленном Контрактом порядке по акту КС-2, КС-3.

3. Цена контракта и порядок расчетов
3.1. Цена Контракта составляет ________ рублей, в том числе НДС ______ рублей (НДС не предусмотрен).
3.2. Расчет по настоящему контракту осуществляется в рублях, путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» в течение 30 (тридцати) банковских дней со дня подписания актов КС-2, КС-3 лицами, уполномоченными «Муниципальным Заказчиком» осуществлять приемку выполненных работ на основании представленных «Подрядчиком» счета, счета-фактуры.
3.3. Расчеты по настоящему Контракту производятся только после приемки выполненных работ при условии их качественного выполнения «Подрядчиком», в соответствии с объемом и сроками, установленными настоящим Контрактом.
3.4. Выполнение работ, по настоящему Контракту, осуществляется в объеме финансирования городского бюджета. Работы, выполненные сверх объема, к финансированию не принимаются.
3.5. В случае начисления «Муниципальным Заказчиком» неустойки (штрафа, пеней) и выставления требования об ее уплате, оплата по Контракту осуществляется только после уплаты «Подрядчиком» такой неустойки.
3.6. Стороны пришли к соглашению, что в соответствии со ст. 388 ГК РФ, уступка кредитором права требования другому лицу по настоящему Контракту не допускается.

4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Обязательства «Подрядчика» (за исключением гарантийных обязательств) по настоящему Контракту считаются выполненными в полном объеме после принятия результатов работ в эксплуатацию в целом.
4.2. Приемка выполненных работ оформляется актами КС-2, КС-3, которые направляются «Подрядчиком» после выполнения работ в адрес «Муниципального Заказчика». Подписание актов КС-2 КС-3 осуществляется в течение 3 дней.
4.3. В случае ненадлежащего исполнения обязательств «Подрядчику» направляется мотивированный отказ от приемки выполненных работ и назначается дата повторной приемки.
4.4. В случае ненадлежащего качества выполненных работ «Подрядчик» не вправе ссылаться на то, что «Муниципальный Заказчик» и (или) уполномоченные им лица не осуществляли контроль и надзор за их выполнением.
4.5. Датой сдачи результата работ в эксплуатацию считается дата подписания актов КС-2, КС-3.
4.6. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата работ, а также бремя содержания переходит от «Подрядчика» к «Муниципальному Заказчику» с момента осуществления надлежащей передачи объекта, а в случае обнаружения недостатков – с момента устранения недостатков «Подрядчика» согласно акту, составленному сторонами или «Муниципальным Заказчиком».

5. Ответственность сторон
5.1. Стороны несут имущественную ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств «Подрядчик» возмещает «Муниципальному Заказчику» сумму причиненного ущерба, понесенного вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту.
5.3. В случае причинения ущерба имуществу «Муниципального Заказчика» и (или) третьим лицам «Подрядчик» несет ответственность перед последними в форме самостоятельного устранения последствий причиненного ущерба в срок не позднее окончательного расчета по Контракту.
5.4. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом «Подрядчик» оплачивает «Муниципальному Заказчику» пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательства.
5.5. В случае нарушения контрактных сроков оплаты работ «Муниципальный заказчик» оплачивает «Подрядчику» пеню в размере 1/300 действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования ЦБ РФ, начиная со дня, следующего после истечения срока исполнения обязательства.
5.6. Применение штрафных санкций и возмещение убытков не освобождает «Подрядчика» от выполнения принятых им на себя обязательств.
5.7. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по данному Контракту, если неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Контракта в результате событий чрезвычайного характера, наступление которых сторона, не исполнившая свое обязательство полностью или частично, не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами.
5.8. При наступлении обстоятельств указанных в п. 5.7. сторона, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств по настоящему Контракту, должна в кратчайший срок известить о них в письменном виде другую сторону с приложением соответствующих свидетельств.
5.9. «Муниципальный Заказчик» освобождается от ответственности за нарушение контрактных сроков оплаты работ, производимых «Подрядчиком», если такие нарушения произошли не по вине «Муниципального Заказчика».
5.10. Стороны обязуются не разглашать конфиденциальные сведения коммерческого характера, которые стали известны им в процессе совместной деятельности. К таким сведениям относятся: стоимость выполняемых работ, расценки за единицу измерения, установленный сторонами срок ведения работ.

6. Гарантии
6.1. Срок гарантии качества работ – 12 месяцев. В рамках указанного срока «Подрядчик» гарантирует:
- надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
- качество выполнения всех работ в соответствии со сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
- гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по Контракту.
- указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
6.2. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные «Подрядчиком» по Контракту.
6.3. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
6.4. Для участия в составлении акта фиксирующего дефекты, выявленные при приёмке работ, согласования порядков и сроков их устранения «Подрядчик» обязан командировать своего представителя не позднее 2 дней со дня получения письменного извещения «Муниципального Заказчика».
6.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов, «Муниципальный Заказчик» составляет односторонний акт.

7. Разрешение споров
7.1. Споры, возникающие между сторонами при выполнении обязательств по настоящему Контракту, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия, споры рассматриваются в установленном действующим законодательством порядке арбитражным судом.

8. Срок действия Контракта
8.1. Настоящий Контракт вступает в силу со дня подписания и действует до «30» декабря 2013 г., а в части расчетов – до полного исполнения обязательств «Муниципального Заказчика».
Окончание срока действия Контракта не освобождает стороны от ответственности за нарушение его условий.

9. Изменения и дополнения Контракта
9.1. 9.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.
9.2. Стороны имеют право по взаимному соглашению расторгнуть или изменить настоящий Контракт.
9.3. Односторонний отказ от принятых на себя, в соответствии с условиями настоящего Контракта обязательств, не допускается.
9.4. По одностороннему требованию одной из сторон настоящий Контракт может быть расторгнут или изменен только по решению суда при существенном нарушении Контракта другой стороной.
9.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде и приобретают юридическую силу после подписания их сторонами.

10. Прочие условия
10.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством РФ.
10.2. Подписание настоящего контракта осуществляется с применением ЭЦП Сторон в соответствии с требованиями ст.41.12 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
10.3 Контракт считается заключенным с момента направления оператором электронной площадки участнику открытого аукциона (Подрядчику) в электронной форме Контракта в соответствии с ч. 7 ст. 41.12 Федерального закона от 21.07.2005 №94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
10.4. Все приложения к настоящему контракту являются его неотъемлемой частью.
 

http://zakupki.gov.ru/pgz/public/action/orders/info/order_document_list_info/show?notificationId=6864038

Все новости Кисловодска